建筑行业遇上疫情,工人停工,谁来赔偿农民工的损失?

〖One〗建筑行业遇上疫情，工人停工 ，农民工的损失应由雇主或项目方根据实际情况进行赔偿或补助
。在疫情期间
，由于疫情防控的需要，许多工地选择停工停产 ，这是为了响应上级单位号召
，为大局着想，尽早阻断疫情传播。然而 ，这种停工措施也给农民工带来了损失
，特别是对于那些依赖日薪维持生计的工人来说，停工意味着失去了收入来源 。

〖Two〗停工期间必须支付的工人工资：由发包人承担
。停工的费用损失：由发包人和承包人合理分担。因此 ，在费用索赔方面
，并非所有因疫情导致的费用都可以由一方完全承担，而是需要根据上述原则进行分担 。

〖Three〗费用分担：停工损失（如人工
、机械闲置）由发承包双方合理分担 ，具体比例可依据合同约定或协商确定
。防疫费用：根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》，疫情常态化防控产生的防疫费用（如消毒、防护物资）可计入工程造价
，由发包人承担。

广东省广州市建设工地新冠肺炎疫情工程可以计取费用

防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价 。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据 ，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展
，减轻参建单位在防疫方面的经济负担
。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。

新冠疫情期间工程税收优惠政策主要包括以下几点：支持防护救治方面的税收减免：参加疫情防治工作的医务人员和防疫工作者，按照政府规定标准取得的临时性工作补助和奖金 ，免征个人所得税 。企业 、单位下发的有关预防新型肺炎病毒感染的药品
、防护用品等实物
，同样免除个人所得税
。

地方政策文件珠海市出台多项政策明确工期延长规则。珠海市住房和城乡建设局发布的《关于新冠肺炎疫情影响下房屋市政工程施工合同履行和工程价款调整的指导意见》（珠建市〔2020〕12号）规定，因疫情防控导致工期延误的 ，需明确工期顺延时间
，并调整人工和建材费用，同时明确疫情防控费的计取标准 。

新冠肺炎疫情期间建设工程施工企业面临的风险主要包括工期延误、材料等成本费用增加 、复工后管理费用增加
、人员感染导致全面停工及违约风险、盲目赶工或降低标准带来的多重风险。

防疫费用：根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》 ，疫情常态化防控产生的防疫费用（如消毒 、防护物资）可计入工程造价
，由发包人承担
。

北京市2022年发布的《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）规定，疫情防控费用标准为20元-40元/人/天 ，其他省市可参照执行。

杭州一工地已有13例阳性感染者,负责人被立案调查

〖One〗杭州余杭区良渚一工地自4月8日至4月11日5时已出现至少13例阳性感染者，工地负责人周某某因未落实疫情防控主体责任
、执行防疫措施不到位
，涉嫌妨害传染病防治罪被依法立案调查 。阳性感染者情况：4月8日0-10时，杭州新增6例无症状感染者 ，其中1例现住址为余杭区良渚街道储运路工地宿舍
，通过扩面检测发现
。

〖Two〗杭州一工地已有13例阳性感染者，其相关负责人需要承担哪些法律责任？负责人已经被立案调查！复工阶段 ，要提前做好以下几个方面：是要求各地在复工复产之前一定要确保各项防控措施落实到位
，每一个细节、每一个关键的步骤都要落实到位。

〖Three〗杭州一工地至少出现13例阳性感染者，该工地疫情防控有哪些疏忽？现在疫情还在不断管控防疫 。

疫情当下,工程项目面临的问题,有哪些解决政策?

疫情当下工程项目面临的问题主要包括工期延误 、成本增加
、采购融资建设运营受阻等 ，解决政策主要依据最高院、住建部及财政部相关规定
，涵盖工期顺延 、费用分担、成本处理等方面
。具体如下：工程项目面临的问题工期延误：工程行业对人流
、物流依赖程度强，时效性要求高。

上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题 ，主要从工期顺延、费用分担 、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则 。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的
，一般可顺延工期：上海法院认为，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力
。

政策利用：关注政府政策：密切关注国家和地方政府在疫情期间出台的相关政策措施 ，如税收减免
、财政补贴等，以便充分利用政策资源减轻损失。综上所述
，通过合同条款调整、风险管理与保险 、沟通与协商
、法律救济以及政策利用等多方面的对策，可以有效应对疫情导致的建设工程项目中的台班、人工等损失 。

疫情之下 ，PPP项目面临的七大关键问题及应对建议如下：新型冠状病毒感染的肺炎疫情是否构成不可抗力
，还是构成其他事件？协议有约定的：若PPP项目合作协议中已明确“流行病 、饥荒或疫情”的性质（如不可抗力
、政策法律变更或政府行为），则按协议约定判定疫情性质及各方责权利
。

疫情下,建筑工地上为啥会遭遇招工荒?

〖One〗建筑工地在疫情下遭遇“招工荒 ”的主要原因包括：农民工对健康风险的规避、农村就业机会增加 、工资结算问题以及劳动力代际断层。健康风险规避：疫情使农民工对生命安全更加重视 ，建筑工地劳动强度大
、环境差
，属于高危职业，且疫情期间人员密集易增加感染风险 。

〖Two〗用工荒的直接原因：工资问题导致农民工流失 ，建筑工地难以招到足够工人
，形成“招工荒
”。

〖Three〗综上所述，建筑工地招工难、工地招工荒频现以及工人找活难的问题是由多方面因素共同作用的结果
。